Totalentreprisealmindelige betingelser for totalentreprise med kommentareraf Erik Hørlyck & Hørlyck E

Indholdsoversigt A. Aftalegrundlaget
§ 1. Almindelige bestemmelser
§ 2. Bygherrens udbud
§ 3. Entreprenørens tilbud
§ 4. Entrepriseaftalen
§ 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
§ 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse
§ 7. Bygherrens sikkerhedsstillelse
§ 8. Forsikring
C. Entreprisens udførelse
§ 9. Arbejdsplan og afsætning
§ 10. Entreprenørens ydelse
§ 11. Projektgennemgang, dokumentation og prøver
§ 12. Arbejdets forringelse mv.
§ 13. Forhold til myndigheder
§ 14. Ændringer i arbejdet
§ 15. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
§ 16. Fortidsminder
§ 17. Bygherrens tilsyn
§ 18. Entreprenørens kontrol
§ 19. Byggemøder
§ 20. Spilddage
§ 21. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet
D. Bygherrens betalingsforpligtelse
§ 22. Betaling
§ 23. Entreprenørens ret til at standse arbejdet
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
§ 24. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
§ 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
§ 26. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
F. Arbejdets aflevering
§ 28. Afleveringsforretningen
§ 29. Afleveringsprotokol
G. Mangler ved arbejdet
§ 30. Mangelsbegrebet
§ 31. Mangler påvist ved afleveringen
§ 32. Mangler påvist efter afleveringen
§ 33. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv.
§ 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen
§ 35. Entreprenørens ansvar for følgeskader
§ 36. Mangelsansvarets ophør
H. 1- og 5-års eftersyn
§ 37. 1-års eftersyn
§ 38. 5-års eftersyn
§ 39. Fælles regler for eftersyn
I. Særligt om ophævelse
§ 40. Bygherrens hæveret
§ 41. Entreprenørens hæveret
§ 42. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv.
§ 43. En parts død
§ 44. Fælles regler om ophævelse J. Tvister
§ 45. Syn og skøn
§ 46. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.
§ 47. Voldgift
Bilag Almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93)
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - AB 92 Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006)
Regler om forenklet voldgiftsbehandling ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-forenklet voldgift 2007)
Regler for udmeldelse af skønsmænd ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA skønsregler)
Regler om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Regler om foregreben tvisteløsning ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.
Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts
Forkortelser
Fortegnelse over litteratur
Domsregister og register over voldgiftsafgørelser
Sagsregister